11.01.2022
В соответствии планом работы Контрольно-счетной палаты Хабаровского края в 2021 году проведено контрольное мероприятие на предмет законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств краевого бюджета, выделенных на строительство объектов инженерной защиты территории г. Комсомольска-на-Амуре и г. Хабаровска в 2019 – 2020 годах (далее – контрольное мероприятие, край), по результатам которого начальнику краевого государственного казенного учреждения "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" (далее также – КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края", Учреждение) направлено представление от 13 августа 2021 года № 13 (далее - Представление) с требованием о принятии мер по взысканию в 2021 году неустойки в размере 19 717,08 тыс. рублей за нарушение подрядной организацией своих обязательств по контракту на строительство объекта "Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре", а также возмещении ущерба, причиненного в следствии ненадлежащего исполнения контракта, на охрану законсервированного объекта "Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. III этап. Инженерная защита правого берега р. Силинка".
Во исполнение требований, указанных в Представлении, КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" в 2021 году в соответствии с условиями контракта на строительство объекта "Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре", с подрядной организации взыскана неустойка в сумме 19 717,08 тыс. рублей. Денежные средства перечислены в краевой бюджет.
Кроме того, по исковому заявлению КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" направленному в Арбитражный суд Хабаровского края с требованием о возмещении ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением контракта, заключенного на охрану законсервированного объекта, Арбитражным судом Хабаровского края 29 ноября 2021 года вынесено решение, о взыскании с исполнителя контракта в пользу Учреждения реального ущерба в размере 126,65 тыс. рублей. Решение Арбитражного суда Хабаровского края в законную силу не вступило.
Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты края от 28 декабря 2021 года Представление Контрольно-счетной палаты края снято с контроля.