05.07.2023
Информация о результатах мероприятия
Представления / Предписания / Уведомления
Информационные письма
Обращения в правоохранительные органы
Протоколы об административном правонарушении
Принятые меры по выполнению
Фото объекта контрольного мероприятияВ соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Хабаровского края (далее – край) на 2023 год проведено контрольное мероприятие на предмет законности и эффективности использования средств краевого бюджета, выделенных на строительство объекта капитального строительства "Инфекционный корпус "Детской краевой клинической больницы", г. Хабаровск. Строительство" (далее – контрольное мероприятие, Объект).
Объектами контроля являлись: министерство строительства Хабаровского края (далее – Министерство строительства края), краевое государственное казенное учреждение "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" (далее – КГКУ "Служба заказчика").
В 2019 – 2022 годах (проверяемый период) на реализацию мероприятий, связанных со строительством Объекта, израсходовано 1 526 144,11 тыс. рублей.
В проверяемом периоде Министерством строительства края нарушался график выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, в части достижения значения показателей технической готовности Объекта, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством своих бюджетных полномочий, установленных статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по обеспечению результативности использования бюджетных средств.
По состоянию на 01.01.2023 строительство объекта капитального строительства "Инфекционный корпус "Детской краевой клинической больницы", г. Хабаровск. Строительство" не завершено. Техническая готовность объекта капитального строительства составляет 54,67 процента.
В октябре 2022 года Хабаровскому краю дополнительно доведена субсидия федерального бюджета в размере 479,84 млн. рублей на завершение строительства Объекта. Срок ввода Объекта в эксплуатацию перенесен на 30.12.2023 года.
В течение проверяемого периода в нарушение части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пунктов 4.2.11 и 4.2.12 Контракта на строительство Объекта, КГКУ "Служба заказчика" не проводилась претензионно-исковая работа по взысканию с ООО "Капторстрой" неустойки за ненадлежащее исполнение им своих обязательств по контракту, выразившихся в нарушении сроков выполнения строительных работ, установленных графиком производства работ. Общий размер неустойки составил 98 583,44 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия начальнику КГКУ "Служба заказчика" внесено представление Контрольно-счетной палаты Хабаровского края для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.
О результатах контрольного мероприятия проинформирован Губернатор Хабаровского края.
Также отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Прокуратуру Хабаровского края.
Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 21.11.2023, оставленным без изменения Постановлением Шестого апелляционного арбитражного суда от 23.01.2024, представление Контрольно-счетной палаты Хабаровского края от 05.07.2023 № 5 признано недействительным.
В соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты Хабаровского края решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 13.02.2024 представление от 05.07.2023 № 5 отменено.
В соответствии со статьей 15 Закона Хабаровского края от 29.06.2011 № 94 "О Контрольно-счетной палате Хабаровского края" Губернатору Хабаровского края направлен отчет по результатам контрольного мероприятия и информационное письмо, в котором предложено поручить министерству строительства края в рамках своих бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета обеспечить надлежащий контроль за подведомственным администратором доходов бюджета, полномочиями по администрированию которых наделено КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края".
Также отчет по результатам контрольного мероприятия направлен министру строительства Хабаровского края.
Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Прокуратуру Хабаровского края.
